建设监理合同

（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局21 第一部分协议书委托人（全称）：五化镇人民政府监理人（全称）：XXX项目管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：五化镇XXX村传统村落保护项目；2.工程地点：五化镇XXX村；3.工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.工程概算投资额：XXX。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：XXX，身份证号码：XXX，注册号：XXX。6 五、签约酬金签约酬金（大写）：肆万捌仟元整（¥48000.00元）。六、期限1.监理期限：自XXX年月日始，至XXX年月日止（与施工合同同步至竣工验收合格）。2.相关服务期限：施工阶段现场监理服务与施工合同同步，竣工验收合格后配合委托人办理工程竣工验收备案（含工程结算）。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：XXX年4月10日。2.订立地点：五化镇人民政府。3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）户名：户名：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：6 第二部分通用条件（略）6 第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：/。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：本工程房建工程设计图纸及施工合同约定范围内的全过程的全面监理及施工过程中的安全监理工作。2.1.2监理工作内容还包括：对本工程建设的准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期进行全过程监理服务，并协助委托人进行工程结算审计。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：国家现行有关法律、法规及技术标准；施工图纸、施工合同、监理合同、国家强制性条文要求、施工验收规范以及相关工程技术资料等。2.2.2相关服务依据包括：/。2.3项目监理机构和人员2.3.1更换监理人员的其他情形：变更监理人员应提前七天报审委托方及相关部门。2.4履行职责2.4.1对监理人的授权范围：在施工过程中对工程质量、进度、投资、安全、合同、信息进行监督管理及协调工作履行监理职责。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：施工人员不服从建设单位和监理单位的管理，不能够履行施工管理人员的职责。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：6 进场七天内提供监理规划两份，每月5日之前提供上个月监理月报一份。进场七天内提供监理机构人员名单及执业资格证书一份。2.6使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。监理人应在本合同终止后七天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：书面交接。3.委托人义务3.1委托人代表委托人代表为：。3.2答复委托人同意在三天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。5.2支付酬金：正常工作酬金的支付：按工程进度一次性结清。按工程投资额2433563.18元×2.0%计算，计人民币肆万捌仟元整（¥48000.00元）。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：合同签订之日起。6.2变更6.2.1除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷6 协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.4因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交五仙县劳动局进行调解。7.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式：（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。（2）向五仙县人民法院提起诉讼。6 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员2.辅助工作人员3.其他人员B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1.办公用房120㎡监理人员进场2.住房1/监理人员进场用餐及其他生活条件提供就餐、床铺、办公桌椅B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件1监理人员进场2.工程勘察文件/3.工程设计及施工图纸1监理人员进场4.工程承包合同及其他相关合同1监理人员进场5.施工许可文件/6.其他文件1监理人员进场财政评审中心评审预算6