房屋装修合同范文3篇

房屋装修合同范文3篇 <br />关于纠纷的处理方式，合同要注明：家庭居室装饰装修发生纠纷，施工中可凭合同及工程款收据向市消费者协会室内装饰投诉站投诉，若当事人不通过协商调解或调解不成时，可向市仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院诉讼等。以下是为大家精心准备的：房屋装修合同范文3篇，欢迎参考阅读! <br />　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)： <br />　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。 <br />　　一、工程地点：____区____街____单元____室 <br />　　二、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫 <br />　　三、工程项目： <br />　　1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。 <br />　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。 <br />　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。 <br />　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。 <br />　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。 <br />　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，XX 年 4 月_ _日至 XX 年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费， <br />　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 <br />　　甲方： 乙方： <br />　　签字(盖章)： 签字(盖章)： <br />　　联系电话： 联系电话： <br />　　发包人(甲方):____________________________________ <br />　　住 所:____________ 电话:____________传真:____________ <br />　　委托代理人:____________ 电话:____________ 传真:____________ <br />　　承包人(乙方):____________________________________ <br />　　住 所:____________ 电话:____________ <br />　　法定代表人:____________ 电话:____________ <br />　　本工程设计人:____________ 电话:____________ <br />　　施工队负责人:____________ 电话:____________ <br />　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等 、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议： <br />　　第一条 工程概况 <br />　　1、工程名称： <br />　　2、工程地点： <br />　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。 <br />　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第__种承包方式。 <br />　　(1)承包人包工、包料; <br />　　(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料; <br />　　(3)承包人包工，发包人包料。 <br />　　(附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》) <br />　　第二条 施工图纸 <br />　　双方施工图采取下列第 种方式提供： <br />　　a.发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份; <br />　　b.发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写) 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 <br />　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前 天取得有关部门确认或者批准。 <br />　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。 <br />　　第三条 甲方工作 <br />　　1、 开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。 <br />　　2、 办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。 <br />　　3、 提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。 <br />　　4、 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。 <br />　　5、 施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供...