建设工程施工合同书

－ 1 － <br />建设工程施工合同书 <br />建设工程施工合同作为建设工程合同之一种， 其标的物建设 <br />工程具有投资数额大、建设工期长、 技术难度高、涉及范围广等 <br />特点，建设工程施工合同书是怎样的 ?以下是范文网我为大家整 <br />理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 <br />建设工程施工合同书范文 1 <br />发包人 ( 简称甲方 ) ： <br />承包方 ( 简称乙方 ) ： <br />根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定， <br />并结合工程的具体情况，为明确双方责任、 协作配合， 确保工程 <br />施工质量，经甲乙双方平等、 自愿协商，达成以下合同条款供双 <br />方遵照履行。 <br />第一条：工程概况 <br />1、工程名称： <br />2、工程建设地： <br />3、工程规模、特征： <br />4、工程施工任务 ( 内容 ) 与技术要求：须符合《建筑地基处 <br />理技术规范》 JGJ79-2002 要求。 <br />5、预计施工工作量： <br />6、完成施工工作量测量方式： <br />－ 2 － <br />7、质量标准： <br />第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、 <br />可靠性负责： <br />1、本工程批准文件、用地 ( 附红线范围 ) ，以及施工许可等 <br />批件复印件。 <br />2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、 <br />建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 <br />第三条：合同工期 <br />1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 <br />2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变 <br />更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 <br />第四条：计费标准及付费方式 <br />1、本工程施工约定包干价方式计费， 每平方米固定价为元， <br />总价预计为元 ( 大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 <br />2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30% <br />的款项，计元 ; 地基基础工程完成强夯工作量 50%时，甲方向乙 <br />方支付工程进度款 60%的款项，计元。剩余 10%款项待工程基础 <br />验收合格后由甲方一次性支付，计 <br />第五条：双方责任 <br />1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按 <br />－ 3 － <br />第二条规定提供文件资料。 <br />2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如 <br />3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技 <br />术要求进行工程施工技术， 并按合同约定的工期提交合格的施工 <br />成果。 <br />4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发 <br />生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 <br />第六条：违约责任 <br />1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停 <br />工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失 <br />金额按约定总工程款的平均日产值计算。 <br />2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此 <br />造成的经济损失均由乙方承担。 <br />3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙 <br />方尚未进行施工工作的， 不退还甲方已付工程款， 乙方已开始进 <br />行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 <br />4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙 <br />方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 <br />5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程 <br />款千分之一的违约金。 <br />－ 4 － <br />第七条：其他事项 <br />1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议 <br />与本合同具有同等法律效力。 <br />2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商 <br />不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 <br />3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 <br />4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 <br />甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________ <br />法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： _________ 法 定 代 表 人 ( 签 字 ) ： <br />_________ <br />_________年____月____日_________年____月____日 <br />建设工程施工合同书范文 2 <br />发包人 ( 全称 ):( 以下简称甲方 ) <br />承包人 ( 全称 ):( 以下简称乙方 ) <br />依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 <br />及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 <br />的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 <br />一、工程概况 <br />工程名称： 黄金堡学府花园 D栋工程地点： 重庆市渝北区龙 <br />溪镇 <br />－ 5 － <br />工程内容：建筑面积 31200M2、结构类型：框架、...