首页

简单工程承包合同格式

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

- 1 - <br />简单工程承包合同格式 <br />工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。那么签订 <br />简单工程承包合同需要注意什么呢 ?以下是范文网我整理的简单 <br />工程承包合同,欢迎参考阅读。 <br />简单工程承包合同范文一 <br />发包人: ( 简称甲方 ) <br />承包人: ( 简称乙方 ) <br />依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 <br />及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 <br />则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 <br />一、工程概况 <br />1、工程名称: ; <br />2、工程地点: ; <br />3、工程范围: <br />4、承包方式:。 <br />二、合同工期 <br />1、开工日期:年月日, 竣工日期年月日, 合同工期总天数 <br />天( 以实际进场施工之日算起 ); <br />三、质量标准 <br />工程质量标准:合格、按照《 xxxx 施工质量验收规范》验 <br />- 2 - <br />收。 <br />四、合同价款 <br />总计合同金额 ( 大写 )( 人民币 ) ,小写¥。五,付款方式 <br />付款方式:本工程进场完成 %工作后 10 天内,发包人向承 <br />包人支付 %工程费用 ; 本工程进场完成 %工作后 15 天内,发包人向 <br />承包人支付 %工程费用 ; 本工程竣工验收后 20 天付清余下的工程 <br />费用 ( 除工程保修押金 ) 。工程价款通过银行转 ( 汇 ) 入对方帐户 <br />( 以本合同注明帐号为准 ) 。所有款项支付须先开发票后支付。 <br />六、施工准备 <br />1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化, <br />完成后由发包人提交给设计院, 承包人协同参与技术交底以便图 <br />纸通过。 <br />2、发包人应在施工前做好三通一平工作, 提供基准测量点 <br />和水、电接入点 ; <br />七、安全责任 <br />1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 <br />2、乙方应指派专人负责安全, 施工现场应有安全标示和安 <br />全设施。 <br />3、乙方在施工过程中出现责任事故, 乙方负全部责任, 甲 <br />方概不负法律和经济责任。 <br />- 3 - <br />八、工程竣工验收及保修 <br />1、承包人在工程竣工前三日内, 应将验收日期以书面形式 <br />通知发包人届时验收, 如发包人不能按期参加验收, 须提前通知 <br />承包人, 并与承包人另行商定验收日期, 但发包人必须承认承包 <br />人的竣工时间 ; 发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损 <br />失均由发包人承担 ; <br />2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议, 但到期又不 <br />按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格 ; <br />3、竣工工程经验收合格之日, 办理工程移交, 从验收之日 <br />起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失, <br />应由发包人承担 ; <br />4、工程已基本竣工, 如遇某种材料或设备双方均无法解决, <br />致使该项工程不能全部按期竣工, 可作减项竣工, 并对已完成工 <br />程进行竣工验收和办理移交手续 ; <br />5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免 <br />费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 <br />6、承包人应按国家技术规范、 标准、 规程和发包人的技术 <br />要求进行工程施工, 按本合同规定的时间提交质量合格的工程产 <br />品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格, 承包人应负责无 <br />偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善, 需委 <br />- 4 - <br />托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 <br />九、现场代表 <br />发包人现场代表 _____,承包人现场代表 __,双方代表的权 <br />利义务按本合同约定, 解决工程中所遇问题的协商、 及决策意见 <br />的签证、处理 ; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。 <br />十、违约责任 <br />因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包 <br />人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外, 应根据实 <br />际损失向发包人支付赔偿金。 <br />一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 <br />万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致, 签订补充 <br />协议,补充协议与本合同具有同等效力。 <br />本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决, <br />协商不成的按下列第种方式解决: <br />( 一) 提交仲裁委员会仲裁 ; <br />( 二) 依法向人民法院起诉。 <br />本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包 <br />人各执壹份。合同订立时间: ___年___月___日 <br />合同订立地点: ____________________ <br />本合同共 _页 <br />- 5...

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

发布时间:2023-01-16 14:51:30 页数:7
价格:¥3 大小:10.39 KB
文章作者:U-69700

推荐特供

MORE